第一篇：建設(shè)工程勞務(wù)分包合同

建設(shè)工程勞務(wù)分包合同

發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就工程的全部相關(guān)勞務(wù)工作發(fā)包給乙方施工，為了明確該工程的勞務(wù)事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地址：

建筑面積：

建筑結(jié)構(gòu)：

二、工程勞務(wù)承包范圍的區(qū)段和范圍

（一）工程勞務(wù)承包區(qū)段：。

（二）工程勞務(wù)承包范圍：包含本工程設(shè)計(jì)技術(shù)文件（包括不限于施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審紀(jì)要及經(jīng)濟(jì)技術(shù)核定單）、施1

第二篇：北京市建設(shè)工程勞務(wù)分包合同

北京市建設(shè)工程勞務(wù)分包合同

發(fā)包人：

承 包 班 組：

分包工程名稱：

施 工 地 址：

發(fā)包人（全稱）：

承包班組（全稱）：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程勞務(wù)合同事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條工程概況及承包工作內(nèi)容

1.1工程名稱：1.2工程概況：。

1.3分包工作范圍內(nèi)容：

第二條作業(yè)人員

承包班組根據(jù)工程所需向發(fā)包人提供作業(yè)人員共名。

第三條合同工期

開工日期：

完工日期：

第四條合同價(jià)款

按鋼筋配筋單數(shù)量確定承包價(jià)

第五條合同價(jià)款的結(jié)算和支付

5.1發(fā)包人應(yīng)于每月確認(rèn)并共同履行書面結(jié)算手續(xù)。

5.2工程交工后

5.3合同價(jià)款的支付

合同價(jià)款分期支付：。

第六條安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

6.1安全施工：發(fā)包人、承包班組必須貫徹執(zhí)行國(guó)家和政府、行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。

6.2重大傷亡及其他安全事故處理：

發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承發(fā)包雙方就采取緊急措施防止事態(tài)擴(kuò)大并全力組織搶救傷者，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷者必須移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備，須作出書面記錄或拍照。

6.3對(duì)本工程的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，雙方約定如下：

。

第七條工程質(zhì)量、驗(yàn)收與保修

7.1工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙要求約定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)。如圖紙、發(fā)包人指令和國(guó)家及當(dāng)?shù)卣�府�?yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)之間有差異或不一致，承包班組應(yīng)在取得發(fā)包人書面認(rèn)可后，以質(zhì)量要求較高者為施工依據(jù)。

7.2承包班組必須按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)。如圖紙、發(fā)包人指令和國(guó)家及當(dāng)?shù)卣�府施工�?yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)之間有差異或不一致，承包班組應(yīng)在取得發(fā)包人書面認(rèn)可后，以質(zhì)量要求較高者為施工依據(jù)。

7.3對(duì)本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，文明施工標(biāo)準(zhǔn)，雙方約定如下：

。

第八條文明施工

發(fā)包人、承包班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行北京市人民政府頒發(fā)的“施工現(xiàn)場(chǎng)管理暫行規(guī)

定”，加強(qiáng)科學(xué)管理，堅(jiān)持文明施工。

第九條材料機(jī)具供應(yīng)

9.1本工程由發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備為：承包班組自備的工具為：雙方確認(rèn)防護(hù)用具：

9.2由承包班組自備的工具須其自行帶入現(xiàn)場(chǎng)，由發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備、防護(hù)用具由發(fā)包人采購(gòu)并供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)。

9.3承包班組應(yīng)遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機(jī)具領(lǐng)用規(guī)定，對(duì)領(lǐng)用的材料、機(jī)具要與發(fā)包人共同清點(diǎn)、履行書面領(lǐng)、還手續(xù)，對(duì)借用的發(fā)包人的工具，要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，加強(qiáng)維修保養(yǎng)。

9.4對(duì)工程材料機(jī)具的使用、維護(hù)和材料的使用規(guī)定作為本合同附件（四）。

第十條發(fā)包人的權(quán)利及義務(wù)

10.1負(fù)責(zé)組織施工檢查、驗(yàn)收，監(jiān)督承包班組的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況，材料領(lǐng)用情況及行政管理事條。

10.2負(fù)責(zé)本工程中各工種，工序間的協(xié)調(diào)與配合，承包班組在安全、質(zhì)量、工期場(chǎng)容等方面發(fā)現(xiàn)有違反合同約定內(nèi)容的，發(fā)包人應(yīng)書面提出整改意見，督促承包班組進(jìn)行整改。

10.3負(fù)責(zé)組織工程的驗(yàn)收工作。

第十一條承包人的權(quán)利和義務(wù)

11.1承包班組對(duì)與其確定勞動(dòng)關(guān)系的作業(yè)工人必須認(rèn)真審查，保證人員的政治素質(zhì)、身體素質(zhì)和技術(shù)水平，工作年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲，并有身份證明的合法公民。

11.2承包班組需將其作業(yè)人員登記造冊(cè)（須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工作證號(hào)碼及身份證號(hào)碼），作為本合同附件（三）。

11.3承包班組必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應(yīng)征得發(fā)包人同意，并辦理書面洽商變更手續(xù)后方可改動(dòng)施工。

11.4承包班組確認(rèn)管理、協(xié)調(diào)工作。

第十二條合同的生效與終止

本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代表人簽字蓋章后生效。法定代表人應(yīng)出示身份證明，委托代理人應(yīng)出示委托證明。

第十三條本合同未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列和其他事項(xiàng)，其他事項(xiàng)與正文具有同等效力。在本合同之外簽訂的協(xié)議等，內(nèi)容與本合同相抵觸者無效。本合同一式兩份，復(fù)印無效。

其它事項(xiàng)：發(fā)包人簽字：發(fā)包人地址：

發(fā)包人電話：

承包班組簽字：電話：

年月日年月日

第三篇：建設(shè)工程勞務(wù)分包合同糾紛案

建設(shè)工程勞務(wù)分包合同糾紛案

原告：某勞務(wù)公司

被告：某建筑工程公司

代理人：蔡俊杰律師

案由：建設(shè)工程勞務(wù)分包合同

受案單位：北京市朝陽區(qū)人民法院

案情簡(jiǎn)介：

原告與被告于201*年6月簽訂建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同，由原告分包被告總承包的某工地主體結(jié)構(gòu)土建工程。總價(jià)320萬，工期150天，自201*年6月30日至201*年11月17日。因原告方面的原因，直至201*年5月工程尚未完工。201*年5月底被告向原告發(fā)出解除合同通知。雙方就此發(fā)生爭(zhēng)議，在工地所在地建委的協(xié)調(diào)下，雙方委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)工程進(jìn)行了鑒定。201*年12月雙方達(dá)成協(xié)議，被告同意報(bào)告的評(píng)定于201*年1月向原告支付工程款3522597.51元，對(duì)雙方仍有爭(zhēng)議的事項(xiàng)同意再行協(xié)商。隨后被告按照該約定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起訴被告，要求被告按原建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同承擔(dān)逾期付款利息7.6萬元及違約金226.84萬元，支付趕工費(fèi)20萬元，并賠償誤工費(fèi)、租賃損失等費(fèi)用70萬元。法院經(jīng)審理于201*年12月4日作出判決，判決被告支付原告利息5000元，駁回了原告的其他訴訟請(qǐng)求。

代理詞

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

貴院受理的原告某勞務(wù)公司訴被告某建筑工程公司建設(shè)工程勞務(wù)分包合同糾紛一案，本律師接受被告的委托，出庭參與訴訟，為履行代理人職責(zé)，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律，發(fā)表以下代理意見，請(qǐng)合議庭采納。

總的代理意見：

原告請(qǐng)求的多項(xiàng)費(fèi)用，在共同委托評(píng)估公司所作的評(píng)估報(bào)告中，已作了評(píng)估；且在結(jié)款時(shí)，雙方已在支票根上共同簽字，明確勞務(wù)費(fèi)用已全部結(jié)清；原告的訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)和法律根據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

具體意見如下：

一、原告請(qǐng)求逾期付款利息76291元及違約金2268400不能成立

1、被告無逾期付款的情況

（1）被告已按雙方201*年12月30日達(dá)成的新《協(xié)議書》履行了自己的義務(wù)，已將勞務(wù)費(fèi)支付給了原告。

（2）原告在領(lǐng)取最后一筆款時(shí)，在支票根已簽字言明：“按雙方協(xié)議，全部結(jié)清勞務(wù)費(fèi)�！睆闹锌梢钥闯鲭p方關(guān)于該項(xiàng)勞務(wù)的所有款項(xiàng)，都已結(jié)清了，不再有任何糾紛。

（3）在201*年12月30日的《協(xié)議書》中，雙方明確結(jié)算款的付款時(shí)間為201*年1月20日前。即使按照原告主張的付款時(shí)間201*年2月8日，也只有十幾天的時(shí)間，哪里來的2268400元的違約金。

（4）在201*年12月30日的《協(xié)議書》中，確定付款日期的同時(shí)，未約定違約金，無違約金條款。

2、按照舊合同，原告該項(xiàng)主張也無事實(shí)根據(jù)

（1）起算點(diǎn)沒有根據(jù)

第一、原告主張送達(dá)的結(jié)算書，被告從未收到過；

第二、即使根據(jù)合同，雙方也無關(guān)于默認(rèn)結(jié)算書的約定：

《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》關(guān)于結(jié)算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到勞務(wù)分包人遞交的結(jié)算資料后14天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)或提出修改意見。工程承包人確認(rèn)結(jié)算資料后14天內(nèi)向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報(bào)酬尾款�！� 該條文明確規(guī)定付款的日期為：工程承包人確認(rèn)結(jié)算資料后，14日內(nèi)付款。 第三、實(shí)際上，雙方共同委托求實(shí)公司鑒定的行為，已表明之前雙方未有結(jié)算確認(rèn)，否則還要委托鑒定作什么？

第四、鑒定機(jī)構(gòu)也未采納原告所謂的結(jié)算書，即說明原告所說的確認(rèn)不成立。

（2）、索賠沒有根據(jù)

根據(jù)雙方簽署的《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》第26.4條的規(guī)定：此類索賠，原告應(yīng)于索賠事件發(fā)生后的21天內(nèi)，向被告發(fā)出索賠通知，被告在收到索賠報(bào)告和有關(guān)資料后21天內(nèi)給予回復(fù)。本案中沒有任何證據(jù)顯示原告曾按合同向被告主張過違約金或逾期付款利息。

二、原告請(qǐng)求的趕工措施費(fèi)、人員誤工損失費(fèi)、租賃費(fèi)損失費(fèi)用在評(píng)估報(bào)告中已作了評(píng)估，費(fèi)用已支付完畢

《鑒定報(bào)告》第５、６、７頁對(duì)相關(guān)費(fèi)用評(píng)估如下:

1、趕工措施費(fèi)

《鑒定報(bào)告》第六條“相關(guān)事項(xiàng)的說明”的第1項(xiàng)已明確指出該部分費(fèi)用不應(yīng)支付：“關(guān)于勞務(wù)承包人申請(qǐng)的趕工措施費(fèi)20萬元，依據(jù)201*.8.10的補(bǔ)充合同的第九條：‘延期超過十天的，甲方不予支付趕工措施費(fèi)’的規(guī)定及實(shí)際的情況，不予記取；”。

2、人員誤工損失

《鑒定報(bào)告》中“綜合樓結(jié)構(gòu)已完工程勞務(wù)書”第六項(xiàng)第３、４、６、8條對(duì)春節(jié)后人員窩工損失、停工令造成的損失、解除合同造成周轉(zhuǎn)材料次數(shù)減少損失、門衛(wèi)等管理人員誤工損失評(píng)定的金額分別為：135000、28000、133840、57670元。

3、租賃費(fèi)損失

《鑒定報(bào)告》“綜合樓結(jié)構(gòu)已完工程勞務(wù)書”第六項(xiàng)第9條已對(duì)本項(xiàng)費(fèi)用作出評(píng)定，金額15000元。

上述費(fèi)用，被告已按201*年12月30日的《協(xié)議書》向原告支付完畢，原告對(duì)雙方已解決的事項(xiàng)又提起訴訟，顯屬濫訴。

三、原告請(qǐng)求遣散費(fèi)不能成立

1、原告本身是勞務(wù)公司，其與員工的勞動(dòng)關(guān)系如何處理，是其內(nèi)部管理問題，與本案工程合同糾紛沒有法律上關(guān)聯(lián)性，公司對(duì)其員工可以繼續(xù)留用，也可以辭退，這是公司自己權(quán)利。

2、原告遣散費(fèi)損失不成立

原告提供的遣散費(fèi)損失證明資料，是否確實(shí)存在相關(guān)人員無法確定，也沒有其他證據(jù)證明這些人員當(dāng)時(shí)就在工地；另外費(fèi)用支出沒有領(lǐng)款人的簽字，顯然違背常理。

四、本案違約的是原告

原告在工期上嚴(yán)重違約，且在鋼管焊接等施工質(zhì)量上存在嚴(yán)重質(zhì)量問題。根據(jù)雙方簽署的《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》，原告應(yīng)在201*年11月17日完工，但至201*年5月8日解除合同時(shí)，原告仍未施工出地面，給被告造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。

第四篇：建設(shè)工程勞務(wù)分包合同樣本1

建設(shè)工程勞務(wù)分包合同樣本

發(fā)包人：____________________________________

承包人： _________

分包工程名稱：______________________________

施工地址：_ ___________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程勞務(wù)合作事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況及承包工作內(nèi)容

1.1 工程名稱：______________________________________________

1.2 工程概況：______________________________________________

1.3 分包工作內(nèi)容：_圖紙范圍內(nèi)所有土建及安裝工程_____________

范圍包括：_開挖基坑/基礎(chǔ)/鋼筋混凝土主體/砌墻/抹灰/刮白/地面/上下水/電氣等圖紙_全部?jī)?nèi)容________

第二條 合同工期

開工日期_201*____年_10___月__30___日，完工日期__201*___年__12__月__15___日，工期為__45____天。

第三條 合同價(jià)款

4.1 合同價(jià)款為：__100萬___元（人民幣）��大寫：_壹佰萬___元��

4.2 合同價(jià)款的確定原則：

經(jīng)過招投標(biāo)確定或雖未經(jīng)招投標(biāo)程序，由承、發(fā)包雙方協(xié)商一致，確認(rèn)：本合同價(jià)款為合同施工范圍內(nèi)的固定價(jià)格，在合同約定的施工范圍內(nèi)合同價(jià)款不再調(diào)整。合同范圍以外的內(nèi)容雙方協(xié)商解決。

4.2.3 定額工以外發(fā)生的零星用工單價(jià)__180_____元/工日；（以實(shí)際發(fā)生，書面簽證資料為準(zhǔn)）����

4.2.4 因不可抗力、一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣或安排任務(wù)不及時(shí)等原因造成的停工、窩工累計(jì)超過八小時(shí)的按_____/_____標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。

4.3 對(duì)合同價(jià)款內(nèi)容的明確：____________/___________________________

第四條 合同價(jià)款的結(jié)算和支付

5.1 結(jié)算、決算資料：

5.1.1 發(fā)包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單，承包人依據(jù)上述書面資料按本合

同條款編制的施工預(yù)算書。

5.1.2 承包人根據(jù)發(fā)包人下達(dá)的施工任務(wù)書或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的指令，安排作業(yè)人員完成作業(yè)內(nèi)容，并取得有效的書面簽證單據(jù)編制人工結(jié)算書。

5.1.3 有效的月度工作量結(jié)算資料及書面洽商變更、現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)資料等。

5.2 合同價(jià)款的結(jié)算和決算：

5.2.1 發(fā)包人應(yīng)于每月__3__日對(duì)承包人完成的 工程量給予核實(shí)、確認(rèn)并共同履行書面結(jié)算手續(xù)。

5.2.2 工程交工后28日內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交完整的決算資料，發(fā)包人在收到?jīng)Q算資料后28日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)并辦理分包工程決算手續(xù)。

5.3 合同價(jià)款的支付：

5.3.1 合同簽訂當(dāng)日甲方應(yīng)支付乙方工程預(yù)付款 元。工程開工后，合同價(jià)款

分期支付：基礎(chǔ)開挖完成支付工程款___50萬___ 元，主體完成支付工程款_20萬___元，全部工程完成支付工程款___10萬___元，余3萬元質(zhì)保金一年后付清。

5.3.2 分期支付勞務(wù)費(fèi)的，每期支付的勞務(wù)費(fèi)數(shù)額不得少于己辦理結(jié)算額的80％，余款在發(fā)包人對(duì)決算資料予以確認(rèn)后28日內(nèi)付清。

5.3.3 合同價(jià)款的支付必須以銀行轉(zhuǎn)帳的形式辦理，付款時(shí)發(fā)包人不得以現(xiàn)金方式向承包人支付勞務(wù)費(fèi)。

5.3.4 辦理支付的手續(xù)為：承包人應(yīng)向發(fā)包人出據(jù)收據(jù)（不帶稅票）作為收款憑證，發(fā)包人須將填寫齊全的、票據(jù)收款人為承包人全稱的支票或匯票交付給承包人指定的人員。

第五條 安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

6.1 安全施工：發(fā)包人、承包人必須貫徹、執(zhí)行國(guó)家和政府、行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。

6.2 重大傷亡及其他安全事故處理：

6.2.1 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承發(fā)包雙方應(yīng)采取緊急措施防止事態(tài)擴(kuò)大并全力組織搶救傷者，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷者必須移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備，須作出書面記錄或拍照。

6.2.2 按照有關(guān)規(guī)定，發(fā)包人承包人應(yīng)分清責(zé)任，由事故責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。發(fā)包人承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。

6.3 對(duì)本工程的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，雙方約定如下：__由乙方負(fù)責(zé)________.

第六條 工程質(zhì)量、驗(yàn)收與保修

7.1 工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙要求及約定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)。如圖紙、發(fā)包人指令和國(guó)家及當(dāng)?shù)卣�府施工�?yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)之間有差異或不一致，承包人應(yīng)在取得發(fā)包人書面認(rèn)可后，以質(zhì)量要求較高者為施工依據(jù)。

7.2 承包人必須按照國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范和施工圖組織施工。在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有誤，須立即向發(fā)包人提出，取得文字變更洽商手續(xù)后方可繼續(xù)施工。因發(fā)包人原因造成窩工的，由發(fā)包人予以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，因承包人原 因造成窩工的，工期不順延，發(fā)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

7.3 分包工程驗(yàn)收以國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)，自分包工程施工完畢后28日內(nèi)由發(fā)包人、承包人共同辦理書面驗(yàn)收手續(xù)，逾期未辦理驗(yàn)收，發(fā)包人又交后序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。

7.4 對(duì)本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，雙方約定如下：___合格_____________

第七條 工期延誤

8.1 對(duì)于以下原因造成完工日期推遲的，經(jīng)發(fā)包人施工代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。a.因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、自然災(zāi)害或非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)等不可抗力；b.設(shè)計(jì)變更和工程量增加；

c.發(fā)包人未能按合同約定日期支付勞務(wù)費(fèi)，致使施工不能正常進(jìn)行；

d.承包人以書面形式提出申請(qǐng)，但仍未能從發(fā)包方獲得施工必須的指示、工程材料、圖紙等，致使施工不能正常進(jìn)行；

e.一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣或機(jī)具供應(yīng)不及時(shí)造成停工、窩工累計(jì)超過8小時(shí)；

f.發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

8.2 承包人應(yīng)在上述情況發(fā)生后7日內(nèi)，就延誤內(nèi)容和因此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)支出向發(fā)包人施工代表提出書面報(bào)告，發(fā)包人應(yīng)于7日內(nèi)就延長(zhǎng)完工日期和賠償經(jīng)濟(jì)損失給予書面答復(fù)。承包人逾期未提出書面報(bào)告的，視為其放棄此項(xiàng)權(quán)利；發(fā)包人逾期未答復(fù)也不提出修改意見，視為其承認(rèn)此事實(shí)。

8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同約定可順延的工期）交工的，雙方約定：

第八條 文明施工

9.1 發(fā)包人、承包人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行北京市人民政府頒發(fā)的“施工現(xiàn)場(chǎng)管理暫行規(guī)定”，加強(qiáng)科學(xué)管理，堅(jiān)持文明施工。

9.2 發(fā)包人應(yīng)向承包人提供符合標(biāo)準(zhǔn)的施工條件，如發(fā)包人不能提供現(xiàn)場(chǎng)食宿條件或雙方約定由承包人自行解決食宿的，由發(fā)包人按照標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)償。

9.3 對(duì)本工程的文明施工標(biāo)準(zhǔn)，雙方約定如下：___由乙方負(fù)責(zé)_________

第九條 材料機(jī)具供應(yīng)

10.1 本工程由發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備為：____________/_________________

承包人自備的工具為：_由乙方負(fù)責(zé)___________________________ 雙方確認(rèn)防護(hù)用具

由____乙方______承擔(dān)。

10.2 由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場(chǎng)，由發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備、防護(hù)用具由發(fā)包人采購(gòu)并供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)（400米內(nèi)）。

10.3 承包人應(yīng)遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機(jī)具領(lǐng)用規(guī)定，對(duì)領(lǐng)用的材料、機(jī)具要與發(fā)包人共同清點(diǎn)，履行書面領(lǐng)、還手續(xù)，對(duì)借用的發(fā)包人的機(jī)具，要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，加強(qiáng)維修保養(yǎng)。

第十條 文物保護(hù)

對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的文物，承包人應(yīng)立即保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并于4小時(shí)內(nèi)以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人應(yīng)于收到書面通知24小時(shí)內(nèi)向文物管理部門報(bào)告，應(yīng)文物管理部門的要求采取妥善的保護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)文物后隱瞞不報(bào)的，由責(zé)任人依法承擔(dān)行政的、法律的責(zé)任。因保護(hù)文物發(fā)生的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。

第十一條 發(fā)包人的權(quán)利及義務(wù)

12.1 負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場(chǎng)容等方面的交底。

12.2 負(fù)責(zé)于___201*____年___10____月__28_____日提供施工圖紙___2____套，提供必要技術(shù)資料和辦理施工洽商。

12.3 負(fù)責(zé)組織施工檢查、驗(yàn)收，監(jiān)督承包人的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況，材料領(lǐng)用情況及行政管理事務(wù)。

12.4 負(fù)責(zé)解決施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問題。

12.5 負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，編制施工組織設(shè)計(jì)及總的工期控制計(jì)劃，審查承包人編制的詳細(xì)施工作業(yè)計(jì)劃。

12.6 負(fù)責(zé)本工程中各工種，工序間的協(xié)調(diào)與配合，承包人在安全、質(zhì)量、工期、場(chǎng)容等方面發(fā)現(xiàn)有違反合同約定內(nèi)容的，發(fā)包人應(yīng)書面提出整改意見，督促承包人進(jìn)行整政。12.7 負(fù)責(zé)組織工程的驗(yàn)收工作。

12.8 本工程發(fā)包人施工代表為__________，負(fù)責(zé)日常施工的管理、協(xié)調(diào)工作。發(fā)包人也可委托_____有現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)用工、辦理洽商變更手續(xù)的職權(quán)，人事如有變動(dòng)，應(yīng)提前7日通知承包人。

第十二條 承包人的權(quán)利和義務(wù)

13.1 承包人對(duì)與其確定勞動(dòng)關(guān)系的作業(yè)工人必須認(rèn)真審查，保證人員的政治素質(zhì)、身體素質(zhì) 和技術(shù)水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。

13.2 承包人需將其作業(yè)人員登記造冊(cè)（須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級(jí)別、工作證號(hào)碼及身份證號(hào)碼），作為本合同附件。

13.3 在施工生產(chǎn)過程中，承包人必須保證人員相對(duì)穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，人

員變動(dòng)率小于___％，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調(diào)動(dòng)。

13.4 當(dāng)發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，承包人在不影響發(fā)包人生產(chǎn)任務(wù)的前提下，可將隊(duì)伍進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，對(duì)所調(diào)整人員應(yīng)向發(fā)包人出具書面通知，并辦理變更手續(xù)。

13.5 承包人必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應(yīng)征得發(fā)包人同意，并辦理書面洽商變更手續(xù)后方可改動(dòng)施工。在施工中應(yīng)注意保護(hù)成品、半成品、愛護(hù)使用發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備及其工具。

13.6 承包人應(yīng)對(duì)作業(yè)工人進(jìn)行安全生產(chǎn)、食品衛(wèi)生、交通安全及預(yù)防煤氣中毒等方面的教育，自覺遵守發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，服從發(fā)包人有關(guān)人員的指導(dǎo)、教育、監(jiān)督和檢查，并及時(shí)向發(fā)包人提供有關(guān)情況和資料。

13.7 承包人確認(rèn)_張愛軍____為派駐工地的施工代表，負(fù)責(zé)日常施工的管理、協(xié)調(diào)工作。第十三條 違約責(zé)任

14.1 發(fā)包人違約責(zé)任

14.1.1 由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時(shí)應(yīng)按實(shí)際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應(yīng)辦理書面洽商，方作為決算依據(jù)。發(fā)包人任務(wù)不足或因故不能繼續(xù)履行合同時(shí)，雙方協(xié)商后可提前終止合同。

14.1.2 由于發(fā)包人施工人員指揮錯(cuò)誤造成的工程質(zhì)量問題，其經(jīng)濟(jì)損失及有關(guān)責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。

14.1.3 發(fā)包人超過約定的支付時(shí)間不支付勞務(wù)費(fèi)或決算價(jià)余款的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知，發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付發(fā)包人不按合同約定支付勞務(wù)費(fèi)或決算價(jià)余款，雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，承包人有權(quán)書面告知發(fā)包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費(fèi)。

14.1.4 發(fā)包人違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，違約支付勞務(wù)費(fèi)的，除糾正違約支付行為外，還應(yīng)當(dāng)在違約支付的額度范圍內(nèi)與過錯(cuò)方對(duì)承包人由此遭受的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)連帶責(zé)任。14.2 承包人違約責(zé)任

14.2.1 因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質(zhì)量嚴(yán)重不符合要 求時(shí)，發(fā)包人可以終止合同，并要求承包人在___/____日內(nèi)退出施工現(xiàn)場(chǎng)，承包人應(yīng)當(dāng)退出施工現(xiàn)場(chǎng)，但發(fā)包人應(yīng)在要求承包人退出施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)限內(nèi)，與承包人就結(jié)算事宜達(dá)成書面協(xié)議或由監(jiān)理公司、發(fā)包人、承包人共同對(duì)己完成的工程量進(jìn)行簽認(rèn)。

14.2.2 承包人未按發(fā)包人選定的施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，發(fā)包人有權(quán)要求承包人進(jìn)行更換、調(diào)整，承包人無法調(diào)整時(shí)，發(fā)包人有權(quán)暫不安排施工任務(wù)（窩工損失承包人自負(fù)），并書面通知承包人，直至終止合同。

14.2.3 因承包人責(zé)任造成質(zhì)量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔(dān)。

第十四條 合同爭(zhēng)議的解決

在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方首先進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，可約定以下方式解決爭(zhēng)議（在選定的方式前劃“√”）：

1.向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

2.向_朔州市___人民法院起訴。

第十五條 合同的生效與終止

本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。法定代表人應(yīng)出示身份證明，委托代理人應(yīng)出示委托證明。

本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)清工程決算尾款后，即宣告終止。

第十六條

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份，備案留存一份，副本__一__份。

第十七條

本合同未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入其他事項(xiàng)，其他事項(xiàng)與正文具有同等效力。在本合同之外簽訂的協(xié)議等，內(nèi)容與本合同相抵觸者無效。

承包人：（公章）分包人：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號(hào)：帳號(hào)：

年月日年月日

第五篇：建設(shè)工程勞務(wù)分包合同.doc1

建設(shè)工程勞務(wù)分包合同甲方：安塞縣建筑工程總公司（簡(jiǎn)稱甲方）

承包方：（簡(jiǎn)稱乙方）

甲方將：邊墻移民小區(qū)住宅樓3#樓模板工程的勞務(wù)承包給乙方施工。為了確保優(yōu)質(zhì)高效的按期完成施工任務(wù)，明確甲、已雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑法》和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件使用法律問題解釋》的有關(guān)規(guī)定，本著平等、互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款：

第一條：承包內(nèi)容及工程概況

1、工程名稱：邊墻移民小區(qū)住宅樓2#樓

2、工程地點(diǎn)：沿河灣邊墻村

3、承包內(nèi)容：模板安裝與拆除，模板支撐腳手架的搭拆，材料進(jìn)場(chǎng)卸車及場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸，各種材料在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的歸類整理模板表面、方木的清理，施工期間對(duì)材料、機(jī)械設(shè)備的維護(hù)（防雨、防火、機(jī)械維修與保養(yǎng)）。

4、所承包內(nèi)容里含蓋施工過程中所涉及的安全與質(zhì)量。

第二條：工期

1、總工期：依據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃。

2、階段性工期目標(biāo)：以甲方階段性施工計(jì)劃為準(zhǔn)。

第三條：承包方式與工程造價(jià)

1、承包方式：承包人工勞務(wù)及輔材（釘子、鐵絲等小型材料）。

2、本合同均含完成本項(xiàng)工程所有的工作內(nèi)容和缺陷修復(fù)、以及合同明示或暗示與本工程有關(guān)的所有責(zé)任、義務(wù)和一切風(fēng)險(xiǎn)等費(fèi)用。除工程內(nèi)容所列項(xiàng)目外，其他與本工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容有關(guān)的施工項(xiàng)目應(yīng)作為完成本項(xiàng)工程的輔助工作，不再另作計(jì)價(jià)。

3、承包單價(jià)：

所有模板綜合單價(jià)為：㎡、實(shí)際㎡）；

4、付款方式：

由甲、乙雙方協(xié)商決定。

第四條：計(jì)量支付與工程結(jié)算

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《建設(shè)工程勞務(wù)分包合同》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/361615.html

• 上一篇：建筑項(xiàng)目合作協(xié)議書
• 下一篇：建筑施工安全協(xié)議書